Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Algemeen
1A - De door ons behandelde bestellingen en contracten zijn zonder uitzondering of zonder enig voorbehoud onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden welke de klant aanvaardt bij het afsluiten van een overeenkomst met onze firma.
1B - De bestelling of het contract is, behoudens uitdrukkelijke opzegging binnen 5 dagen, tevens onderworpen aan de bijzondere voorwaarden die eventueel bij onze ontvangstbevestiging worden ingesloten.
2. Opmaken van bestellingen en contracten
2A - Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om de firma Delaunoit contractueel te binden.
2B - Bestellingen en contracten worden ten opzichte van onze firma pas definitief zodra wij deze uitdrukkelijk hebben bevestigd conform de voorwaarden in onze ontvangstbevestiging.
Bovendien behouden wij ons altijd het recht voor een opdracht te annuleren, zelfs als die opdracht reeds door ons werd bevestigd of reeds in de beginfase van uitvoering is, indien de door de klant geleverde referenties onvoldoende blijken of indien de omstandigheden inmiddels zijn gewijzigd.
2C - Deze voorbehoudsclausules gelden enkel voor de firma Delaunoit en kunnen nooit het definitieve karakter van de verbintenis van de klant aantasten.
3. Studies - Projecten
3A - Wij behouden integraal het intellectuele eigendomsrecht op onze projecten, studies ... die niet mogen worden gebruikt, verspreid, gereproduceerd of uitgevoerd, ook niet gedeeltelijk, op welke manier ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
3B - Wat metalen constructies betreft worden de door ons gegeven afmetingen van de funderingen louter ter informatie verstrekt en zijn ze niet het resultaat van een door ons uitgevoerde technische studie. Concept en realisatie ervan blijven integraal ten laste van de klant die instaat voor het bepalen van de afmetingen, ofwel eigenhandig ofwel - op zijn verantwoordelijheid - door een derde partij.
3C - De klant dient tevens rekening te houden met de geldende wetten en voorschriften inzake bouwvergunning en situering van de constructie, die niet tot de verplichtingen van de firma Delaunoit behoren.
3D - Na of tijdens de uitvoering van bestellingen of contracten zullen alle wijzigingen of toevoegingen met betrekking tot structuren, materialen..., door de klant gedaan, gebeuren op zijn eigen en volledige verantwoordelijkheid.
3E - Behoudens andersluidende gegevens in onze berekeningsveronderstellingen, meegedeeld in onze bestekken of onze contracten, worden onze constructies beschouwd als zijnde open constructies, en berekend volgens de geldende normen NV 65 (herzien in 67, 62) die een vermindering van de windkrachten met 1/4 toestaan.
4. Leveringen en werkuitvoeringen
4A - Leveringen of werkuitvoeringen zijn beperkt tot de specificaties in de bestelbon of het bestek.
4B - Wat constructiewerkzaamheden betreft worden de in het bestek vermelde hoeveelheden vóór opmeting in het contract slechts als benaderende waarden gegeven.
4C - Wanneer leveringen en werkuitvoeringen voor een vast bedrag worden overeengekomen, verbinden wij ons enkel op basis van de door ons overhandigde lijsten; de gewichten en andere vermeldingen hebben slechts een indicatieve waarde, en een eventuele afwijking hiervan kan geenszins een grond vormen tot klacht of invraagstelling van het overeengekomen vaste bedrag.
4D - De plaatsen van fabricage en oplevering worden door ons bepaald.
4E - Voor constructiewerkzaamheden geldt - als de werkuitvoeringen worden opgeschort door toedoen van de klant - dat laatstgenoemde van rechtswege geheel verantwoordelijk is voor de geleverde materialen in alle gevallen van diefstal, beschadiging enz.
4F - Alle verkochte koopwaar reist op risico van de koper, ongeacht de wijze van vervoer of de modaliteiten inzake betaling van de vervoerkost.
5. Termijnen
5A - Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen die door onze firma uitdrukkelijk zijn aanvaard, worden de details van bestellingen en contracten louter ter informatie gegeven.
Bij laattijdige levering kan de klant in geen geval schadevergoeding of welke andere vergoedingen ook eisen.
5B - De firma Delaunoit zal in de volgende gevallen niet aan de voorziene termijnen gebonden zijn:
a/ Indien de klant zijn contractuele verplichtingen en in het bijzonder de betalingsvoorwaarden niet in acht neemt.
b/ Indien de klant laattijdig of onvolledig de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn ter voorbereiding en uitvoering van de bestelling of het contract.
c/ Indien, wat constructiewerkzaamheden betreft, de bouwvergunning niet wordt afgeleverd; in geval van niet-conforme uitvoering van de funderingen; in geval van voorbehoud; in geval van vertraging te wijten aan andere overheidsorganen of aan bijkomende werkuitvoeringen; in geval van niet-vrijmaking van de constructiezone; in geval van niet-voorbereiding van terreinen en gronden; indien er geen vrije toegang voor voertuigen is.
d/ Indien de klant de bestelling (opdracht) wijzigt of omvormt.
e/ In geval van overmacht of gebeurtenissen zoals onder meer: oorlog, staking in de firma of daarbuiten, vertraging te wijten aan leveranciers, belemmering van vervoer, brand, slechte weersomstandigheden, ...
5C - Indien de klant zijn contractuele verplichtingen niet in acht neemt, kan de firma Delaunoit zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van het contract opschorten.
5D - In geval van boetes wegens vertraging, uitdrukkelijk door onze firma aanvaard, of in geval van welke vergoeding ook, zullen deze in ieder geval geplafonneerd worden tot maximaal 2% van het bedrag van het contract.
5E - Iedere vertraging in de uitvoering van het contract kan in geen geval de annulering hiervan door de klant veroorzaken of rechtvaardigen.
5F - Bijkomende werkuitvoeringen en leveringen zullen het voorwerp uitmaken van afzonderlijke bestekken, met afbakening van de bijzondere termijnen voor uitvoering en met eventuele precisering van de mogelijkerwijze daaruit volgende wijzigingen voor de uitvoering van de totaliteit van de contractuele werkuitvoeringen.
5G - In toepassing van de artikelen 5A, 5B, 5C, 5F behoudt de firma Delaunoit zich het recht voor om in haar producties wijzigingen aan te brengen van technische of structurele aard en qua uitvoering. Dergelijke wijzigingen mogen gebeuren tussen het tijdstip van de bestelling en die van de facturering zonder dat dit voor de klant een motief kan opleveren om deze bestelling te annuleren of om welke vergoeding ook te eisen.
6. Prijzen
6A - Zowel forfaitaire als eenheidsprijzen worden begrepen exclusief BTW, behoudens andersluidende bepalingen, en het van kracht zijnde BTW tarief wordt gepreciseerd bij de ondertekening van het contract.
6B - Behoudens andersluidende bepalingen worden de prijzen vastgesteld op de dag van ondertekening van de bestelling of het contract door de klant, maar ze zijn vatbaar voor schommelingen in geval van verhoging van de prijzen van materialen of van arbeidskrachten op het ogenblik van uitvoering van het contract of van de betalingen: in dat geval worden de contractuele basisprijzen herzien.
6C - De ontvangen aanbetalingen vormen een financieel voorschot waarmee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de prijzen.
7. Betalingsvoorwaarden - Facturering
7A - Alle betalingen of afrekeningen moeten in Charleroi gebeuren. Onze wissels en de aanvaarding van een betaling buiten Charleroi kunnen geen schuldvernieuwing noch afwijking van de clausule over de bevoegde rechtbanken tot gevolg hebben.
In geval van betwisting betreffende de betaling van onze facturen wordt er uitdrukkelijk verwezen naar de bevoegde rechtbanken, zoals bepaald in artikel 14.
7B - In geval van niet-betaling op een vervaldag zal de verschuldigde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf deze vervaldag interesten doen ontstaan tegen een interestvoet van 1,5% per maand; dit verandert niets aan de vervaldagen van de betalingen.
Bovendien zullen, behoudens de bepalingen in de vorige paragraaf, de niet op de voorziene vervaldag betaalde sommen van rechtswege worden verhoogd met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 12,50 €.
Bovendien worden de kosten en erelonen voor het innen van de verschuldigde sommen ten laste van de klant gelegd.
7C - Ingeval wij een betaling met wissels zouden aanvaarden, dan moeten deze ons behoorlijk geaccepteerd worden teruggestuurd binnen vijf dagen na hun verzending; de wisselprovisies, inkassokosten of andere kosten blijven steeds ten laste van de bij de wissel betrokken partij.
Niet-terugzending en niet-ontvangst in onze firma - binnen de termijn van vijf dagen - van geaccepteerde wissels maakt contante betaling onmiddellijk opeisbaar. Anderzijds wordt er gepreciseerd dat het saldo van het bedrag van onze facturen, ook al wordt dit vertegenwoordigd door wissels die op een later tijdstip geaccepteerd zijn, onmiddellijk opeisbaar wordt indien er een andere wissel niet op zijn vervaldag zou zijn betaald.
7D - Gespreide betalingsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd in de loop van de uitvoering van het contract en contante betaling kan worden geëist indien de gebruiksgaranties betreffende de klant zijn gewijzigd.
7E - Ingeval van betwistingen van welke aard ook kan de klant de overeengekomen vervaldagen noch verlengen noch opschorten noch wijzigen.
7F - In geval van een vertraging in de uitvoering van het contract die niet te wijten is aan de firma Delaunoit, blijft de klant altijd, zonder uitstel, de waarde van de uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd.
In geval van iedere vertraging die niet te wijten is aan de firma Delaunoit, alsook in geval van obstakels of moeilijkheden van welke aard ook die de normale uitvoering van de werkzaamheden zouden hinderen (de gebrekkige uitvoering van metselwerk, niveaus of afstanden die leidt tot een overmatige belemmering van de werf, een slechte toestand van de bodem, een niet gesignaleerd obstakel dat onze monteurs verplicht tot een uitvoering van hun werkzaamheden in abnormale omstandigheden of zonder de nodige hijstoestellen en met verhoging van de risico's ...) en die niet werden gesignaleerd bij het sluiten van het contract, verbindt de klant zich ertoe om bovenop de contractuele prijs - ook bovenop een forfaitaire prijs - de financiële kosten op zich te nemen die daaruit voor de firma Delaunoit voortvloeien.
7G - Bijkomende werkuitvoeringen of leveringen zijn bij bestelling per cheque betaalbaar.
8. Boetebeding
8A - Indien de klant de bestelling of het contract definitief annuleert, verbindt hij zich ertoe om onverwijld, bij wijze van schadevergoeding, een vergoeding te betalen die gelijk is aan het bedrag van de winstderving plus gemaakte kosten waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze vergoeding minstens gelijk zal zijn aan 25% van het bedrag van het contract in geval van annulering achteraf: de geleverde materialen, leveringen, machines ... blijven in dat geval eigendom van de firma Delaunoit.
8B - Indien de bevoegde rechtbank de verantwoordelijkheid van de firma Delaunoit zou vaststellen met betrekking tot de uitvoering van het contract, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het totale bedrag van de schadevergoeding waartoe de firma Delaunoit zou kunnen worden veroordeeld, in geen geval hoger zou kunnen zijn dan 20% van het totale bedrag van het contract.
9. Garantie
9A - Onze constructies worden gegarandeerd conform de artikelen 1792 en volgende en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
9B - Wat brugkranen en bijzondere machines betreft blijven onze leveringen 6 maanden lang gegarandeerd, te rekenen vanaf de datum van levering aan de klant, waarbij laatstgenoemde onze exclusieve verantwoordelijkheid dient te bewijzen.
9C - De garantie is strikt beperkt, met uitsluiting van alle andere gevolgen van welke aard ook, tot herstelling of vervanging, op onze kosten, van die onderdelen die erkend worden als aan ons te wijten defecten, waarbij de gratis vervangen onderdelen onze eigendom blijven.
9D - De garantie is niet van toepassing op, onder andere, vervangingen of herstellingen die het gevolg zouden zijn van normale slijtage of veroudering, ongeval, nalatigheden, gebrekkig toezicht of onderhoud, verkeerd gebruik van de uitrusting, interventies door een derde partij...
9E - Werkuitvoeringen tegen maakloon en herstellingen van versleten uitrusting vallen onder geen enkele garantie.
10. Eigendomsvoorbehoud
Conform de Wet van 10/07/1997 blijven onze koopwaren onze eigendom totdat de prijs ervan volledig is betaald. De koper verbindt er zich ten opzichte van de verkoper persoonlijk toe, van de gekochte koopwaren geen gebruik te maken, noch in volle eigendom, noch als onderpand, voordat de volledige prijs ervan is betaald. Indien de koper zich verzet tegen de teruggave van niet betaalde koopwaar, zal een eenvoudige uitspraak in kort geding gelden als een beslissing alvorens de koopwaar te mogen terugnemen. De gestorte aanbetalingen blijven verworven als schadevergoeding, niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud. De koper moet alle vervoerrisico's dragen alsook die risico's die zich kunnen voordoen, vanaf de inbezitneming van de koopwaar, en moet dus een verzekering afsluiten en daarvan de kosten dragen.
11. Garantie van betaling
In weerwil van de artikelen 551 en 552 van het Burgerlijk Wetboek blijft de ondernemer eigenaar van het uitgevoerde werk tot de volledige betaling van de uit het contract van de werkzaamheden ontstane schuldvordering.
De huidige bepalingen wijzigen niet de verplichtingen van de ondernemer zoals vastgelegd in de artikelen 1788, 1792 en volgende en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
12. Normen
De in België van toepassing zijnde normen gelden eveneens voor contracten tegen vaste bedragen.
13. Bijzondere overeenkomsten
13A - Iedere bijzondere overeenkomst alsook iedere afwijking van een der onderhavige algemene voorwaarden moet onzerzijds het voorwerp uitmaken van een bijzondere schriftelijke bepaling.
13B - In geval van faillissement, gerechtelijke bewindvoering of gerechtelijke vereffening of onbekwaamheid van de klant, behouden wij ons het recht voor het contract per eenvoudige betekening te ontbinden. Hetzelfde recht is ons voorbehouden indien de klant in gebreke blijft of nalaat zijn contractuele verplichtingen na te komen, en wel na eenvoudige ingebrekestelling per aangetekende brief waaraan binnen vijf dagen geen gevolg is gegeven.
13C - Het feit dat de firma Delaunoit geheel of gedeeltelijk, op eenderwelk tijdstip, een of meerdere bepalingen van onderhavig contract die de firma een bepaald recht verlenen niet zou toepassen, kan in geen geval impliceren dat de firma afziet van het hele contract. Indien een clausule van onderhavig contract om een of andere reden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal de ongeldigheid of nietigheid van bedoelde clausule in geen geval leiden tot de ongeldigheid of nietigheid van de overige contractuele bepalingen.
14. Beding tot aanwijzing van de bevoegde rechtbank
Voor betwistingen van welke aard ook betreffende interpretatie en uitvoering van het contract of betaling van de prijs is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Charleroi bevoegd, ongeacht de contractvoorwaarden en de aanvaarde wijze van betaling, zelfs indien er meerdere verweerders zijn of in geval van een oproeping tot vrijwaring. Als wij betaling per wissel of cheque in een andere stad dan Charleroi aanvaarden, vormt dit geen afwijking noch vernieuwing van deze clausule.